由甲方原因造成推迟施工一年,材料费人工费用涨了近一倍,合同单价能更改么
绝对不能,因为是甲方问题导致不开工,不但不能不调价,如果产生误工费,甲方还要赔偿你。
首先需弄清楚造成工程长时间不能开工的原因,是发包方原因,还是承包方原因,或者是不可抗力原因,如果是发包房原因,根据根据《建设工程施工合同》(gf-1999-0201)提出工期索赔和违约索赔,具体索赔工期天数或者金额以签订的工程合同为依据。
协商不成的,委托律师向法院起诉解决。
提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
扩展资料:
因甲方原因造成工程迟迟不能开工近两年时间,相对只有1年的施工期来说,确实也会给施工单位造成一定的损失,施工单位提出变更材料费、人工费的要求也是合理的,至于付款方式变更,似乎理由就没那么充分。其实也不需要什么流程,双方签一个补充合同或者重新洽商合同,是解决这种情况的比较便捷的途径,除非某一方已经失去合作的诚意而故意刁难。
发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
参考资料来源:百度百科 ——施工合同变更
由甲方原因造成推迟施工一年,材料费人工费用涨了近一倍,合同单价能更 ...
绝对不能,因为是甲方问题导致不开工,不但不能不调价,如果产生误工费,甲方还要赔偿你。首先需弄清楚造成工程长时间不能开工的原因,是发包方原因,还是承包方原因,或者是不可抗力原因,如果是发包房原因,根据根据《建设工程施工合同》(gf-1999-0201)提出工期索赔和违约索赔,具体索赔工期天数或者金...
因甲方原因造成工期延误如何处理
在施工过程中,如果因为甲方的原因导致工期延误,通常可以提出工期和费用的索赔。这里的费用主要是指由于延期而增加的材料成本,以及因停工导致的人工费和机械闲置费用。具体来说,索赔的费用需要详细列出。材料成本的增加,可能包括额外购买的材料、运输费用和仓储成本等。人工费的增加,指的是超出原计划工作...
因为甲方的原因造成的施工延误
这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定: (1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认; (2)或者经审查承包人...
由于甲方原因导致工期延误怎么索赔
1. 发包人未能按照约定提供图纸及开工条件;2. 发包人未能按照约定日期支付工程预付款、进度款,导致施工无法正常进行;3. 工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,导致施工无法正常进行;4. 设计变更和工程量增加;5. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6. 不可抗力;7...
甲方原因导致工期延误的责任
法律分析:建设工程因为甲方的原因造成工程延期的,乙方可以依据双方合同的约定来要求甲方进行赔偿,如果没有约定的,按照实际造成的损失来赔偿。如果甲方不进行赔偿的,乙方可以向法院提起诉讼。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、...
建筑工程甲方原因导致退场索赔项目有哪些?
甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。1、几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和...
由于甲方原因延误工期,人工,材料按实际补差了,还要计取人工,机械的窝工...
首先需弄清楚造成工程长时间不能开工的原因,是发包方原因,还是承包方原因,或者是不可抗力原因,如果是发包房原因,根据根据《建设工程施工合同》(gf-1999-0201)提出工期索赔和违约索赔,具体索赔工期天数或者金额以签订的工程合同为依据。流程:1、提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的...
工程延期能否加工程款
一、施工工期在甲方原因造成的拖延,施工方可以要求施工工期相应顺延。二、合同没有施工工期拖延赔偿风险自负相应条款的,可以向甲方要求赔偿,赔偿的金额是误工费、设备租任费等。至于信息价有合同的按合同规定,没有的按施工期信息价平均。三、工期拖延的确定,甲方未出停工通知单的,施工方应在甲方原因...
...但是实际施工时由于甲方的原因导致工期延误,材料价格出现大幅上涨...
这种情况不能调整价差,但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失,可以进行索赔。
由于甲方施工证件的原因等造成的工期延误,造价成本的增加,施工方怎么索 ...
不知道你说的什么证件会造成工期延误。是施工许可证?糊涂提问就糊涂答吧:正常情况下,由于甲方原因造成工期延误,可以索赔工期和费用。其费用就是你因延期增加的材料成本和窝工人工费、机械停滞台班费。